【建工一卡通】承包人迟延提交竣工结算文件的，发包人是否仍受＂逾期答复视为认可送审价＂约束？

【建工一卡通】承包人迟延提交竣工结算文件的，发包人是否仍受＂逾期答复视为认可送审价＂约束？: 工程价款系列之结算

Q：3.89当事人在合同中明确约定了承包人提交竣工结算文件的期限以及“发包人逾期答复视为认可承包人送审价”，承包人未在约定的期限内提交竣工结算文件的，发包人是否还受"逾期答复视为认可送审价"约束？

A：仍受约束，承包人逾期提交竣工结算文件的，发包人的审核期限相应顺延。

地方高院指导意见：《广东省高级人民法院关于审理建设工程合同纠纷案件疑难问题的解答》二、8 建设工程施工合同约定，发包人收到竣工结算文件后，在约定期限内不予答复，视为认可竣工结算文件的，按照约定处理。即使承包人未在合同约定的期限内提交竣工结算文件，发包人收到竣工结算文件后亦应在合同约定的期限内答复，逾期未答复的，承包人请求按照竣工结算文件结算工程价款的，应予支持。

扫描二维码关注我们

建工一卡通