【建工一卡通】发包人在签证单签认了发包人原因导致窝工的事实，但未签认损失清单，可否依据承包人单方计算的损失数额支持窝工损

【建工一卡通】发包人在签证单签认了发包人原因导致窝工的事实，但未签认损失清单，可否依据承包人单方计算的损失数额支持窝工损: 工期系列之工期索赔

Q：5.31 发包人在签证单签认了发包人原因导致窝工的事实，但未在承包人报送的损失清单上签认，可否依据承包人单方计算的损失数额支持承包人窝工损失？

A：不能。窝工损失未经发包人签认，应由承包人提供相关证据，通过委托鉴定确定窝工损失金额。

裁判案例：（2017）最高法民终577号
裁判观点：签证单上虽然加盖了发包人公章，但只能证明发包人和监理单位认可确实曾经发生了这部分经济签证单上记载的有关窝工等内容的事实，并不能证明发包人和监理单位认可承包人在这部分经济签证单后所附《工程概（预）算书》所载明的具体工程内容和价款数额，在一审法院经释明明确要求承包人进一步举证或申请司法鉴定而承包人没有完成举证责任的情况下，以证据不足为由不支持其关于11份经济签证单的主张，并无不当。

扫描二维码关注我们

建工一卡通